承攬系統合同

承攬系統合同(經典八篇)。

在人民愈發重視法律的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的車輛管理系統安裝承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

承攬系統合同 篇1

發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

地址：

聯系電話：

承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

地址：

聯系電話：

乙方承包甲方____________裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條：工程概況

工程地點：

工程內容：室內/室外裝飾工程；

承包方式：乙方包工包料；

工程造價：總承包價人民幣（大寫）_______________元

施工工期： 本工程暫定自 ___年___月___日開工，于 ___年___月___日竣工，總工期為日歷____ 天；另質保期限為_____個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條：施工圖紙等

2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條：工程變更和終止

3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

3.2 工程量變化和設計變更

（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。

（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。

（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

3.3 合同終止

（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的.情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；

（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；

（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；

（4）本合同履行期限屆滿自行終止；

（5）本合同依法解除。

第四條：工期延誤

4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

第五條：雙方權利與義務

5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

第六條：工程結算及工程款支付方式

委托代理人 ： 委托代理人 ：

___年___月___日___年___月___日

承攬系統合同 篇2

甲方：___________

乙方：___________

為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一 產品名稱、型號、規格

一、名稱：車輛進出管理道閘系統

二、安裝地點：

三、品牌：

第二 、合同價款、合同總價：見具體采購詳單。

第三 安裝施工

一、甲方權利與責任：

（1）負責乙方與其他相關施工單位交叉施工的協調工作。

（2）提供一定的場所供乙方存放材料和設備，并配合乙方做好成品的.保護工作。

（3）提供乙方施工所需的水源、電源。

（4）及時支付各階段的工程款項。

二、乙方權利與責任：

（1）實施設備的采購運輸和免費安裝調試并通過驗收。

（2）負責工程技術把關和現場的施工管理及實施。

（3）在施工現場遵守甲方相關的安全 例，服從甲方合理性的安排施工時間，做好安全生產、文明施工的各項工作。

（4）負責指導和培訓停車坪管理人員掌握系統的操作。

（5）負責提供實施方案、系統布線圖、竣工圖及所有設備、配件、材料等。

第四 安裝期限合同簽定后，具體根據甲方進度要求，如因甲方原因造成安裝延期，則本合同完成日期順延。

第五 合同價款的支付合同簽訂后，安裝調試完成，通過甲方驗收將以轉賬的方式給予乙方所需道閘款項。

第六 驗收施工完成后，甲方會同乙方在現場根據相關標準、合同要求及甲方確定的產品圖冊照片內容進行驗收。

第七 產品保修保修期：自驗收通過之日起，保修期為壹年（人為損壞不屬保修范圍），乙方必須及時免費終身維修（免工時費、只收取配件成本費）。

第八 其它

一、本合同一式二份，雙方各執一份。

二、本合同自雙方簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；

三、合同簽訂后，雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

四、合同附件與本合同具有同等法律效力。

甲方：___________（蓋章）年______月______日單位地址：____________

乙方：___________單位地址：__年______月______日（蓋章）

承攬系統合同 篇3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的.一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

承攬系統合同 篇4

甲方(業主)：

乙方(承包方)：

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規定，結合本裝飾工程具體情況，經甲方與乙方協商一致，簽定本協議，雙方共同遵守。

一、 合同主要內容：

(1)甲方將自己位于：____的室內(外)裝飾工程以 _____包工包料 形式交給乙方承做。

(2)工程總造價(大寫)：

(3)工期_____天，自進場之日起開始計算。 ___年___月___日起 至 ___年___月___日止為合同有效期。

(4)工程款付款方式如下：

a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。

b、分期付款：

首付_____工程總造價60%的工程款_____元

中期_____工程總造價的35%工程款____

工程結束驗收合格三日之內付工程總造價的5%工程款。

(5)工程保修期：二年

(6)本協議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協議所規定的各項條款，在施工過程中，一切以本協議書中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。

(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權力立即停工，所造成的一切后果及經濟損失由甲方承擔。

四、材料及設備：

本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的`供應、驗收及保管方式，經雙方協商，按照下列要求辦理：

(1) 材料進入裝飾現場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。

(2) 甲方提供材料，因材質發生的質量問題應由甲方承擔。

(3) 乙方提供材料，因材料與原定材料材質不符發生的經濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。

五、工程質量和檢查驗收

(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內容進行施工，對裝飾工程質量，要接受甲方的監督。

(2)裝飾工程經驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。

(3)驗收中發現裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收。竣工日期以最后合格的日期為準：

(4)裝飾工程的保修內容：

保修期內裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內，由于乙方施工不當造成質量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。

甲方簽字：

乙方簽字：

本合同簽定地點：

時間： ___年___月___日

承攬系統合同 篇5

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本合同：簽訂時間：20___年4月__日

第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

第四條、提貨方式：由乙方負責。

第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

第七條、違約責任：

1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的.違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。

3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

單位名稱(章)單位名稱(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年 月 日

承攬系統合同 篇6

委托方：_____公司

簽訂地點：__

受托方：____

簽訂時間：_____

標的、數量、價款：

1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的`信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

委托方：___公司

受托方：

法人代表：

法人代表：

委托代表：

委托代表：

傳真：

電話：

開戶銀行：

帳號：

地址：

傳真：

電話：

開戶銀行：

帳號：

地址：

___年___月___日

___年___月___日

承攬系統合同 篇7

發包人：（以下簡稱甲方）

承包人： （以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

1． 工程名稱：營銷中心辦公室裝飾

2． 工程地點：季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號

3． 工程范圍：室內裝修（見預算清單）

4． 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包

5． 工程造價：

（1） 工程預算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。

（2） 本工程總造價依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。

第二條：工程期限

1、 經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。

2、 本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。

第三條：工程施工準備與雙方責任

1．甲方責任：

（1） 開工前甲方協商各方面的關系，辦妥進場手續，甲方承擔進場手續費用。

（2） 組織好設計交底及圖紙核對會審工作。

（3） 委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。

（4） 做好甲方提供材料及設備的'供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，竣工驗收。

2．乙方責任：

（1） 開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

（2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。

（3） 嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

第四條：工程價款及支付

1． 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。

2． 由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

3． 支付采取按工程進度分段付款方式。

（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；

（2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；

（3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；

（4）留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。

工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

第五條：施工質量與設計變更

1．堅持按圖施工，發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發出變更設計文件。

2．遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。

第六條：工程竣工驗收及結算

1．乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

2．甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

3．工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發現質量問題，由甲方承擔責任。

4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

第七條：工程安全生產、文明施工

1．乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規章制度，做好安全生產、文明施工，嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。

第八條：工程處罰及仲裁

1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

2．甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。

第九條：附則

1．本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

2．本合同一式貳份，雙方各執壹份。

3．本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

4．本合同有效附件。

（一）乙方提供平面圖紙；

（二）工程預算書；

甲方（蓋章）：

代理人：

20__年__月__日 ：

代理人：

20__年__月__日

乙方（蓋章）

承攬系統合同 篇8

定作方（簡稱甲方）： 承攬方（簡稱乙方）：甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間印刷_______公司宣傳冊，總量______份。

定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

一、項目明細：項目名稱：________公司宣傳冊

（1）尺寸：橫_____高_____；

（2）封面：______g，要求__________；

（3）內頁：______g，要求___________；

（3）面數：______；

（4）裝訂方式：______；

（5）數量：______套冊；

（6）單價：_____元冊；

（7）總價（不含稅）：___________。

二、付款方式：

合同一經簽署立即生效，并于三天內將合同總額的30%匯至公司提供的賬戶內，方可開始制作，余款70%待驗貨合格后付清提貨。甲方付清所有款項同時，乙方應向甲方開具商業發票。

三、交貨方式印刷加工：

在確認打樣稿后七個工作日內交貨。交貨地點：________，______承擔運費，產品風險自交貨時轉移。

加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

四、印刷質量標準

1、樣稿應是最后正式定稿，如發稿后再作更改，除不保證交貨時間外，并酌加費用。

2、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收；甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。

3、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過樣稿的10%，套印允許誤差應小于0.2.其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收。

4、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發行、廣告的連帶責任。

五、知識產權及保密

1、乙方應對甲方制作發行方式、計劃嚴格保密。

2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。

3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方。

4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供；合同終止后，若雙方不再續約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。

六、乙方設計制作的作品

不存在任何第三方享有的所有權、知識產權或其他權利，不存在任何侵犯第三方合法權益的.情形，如甲方因此遭受第三方索賠或起訴的，則乙方承諾自費就上述索賠或起訴為甲方答辯，并支付甲方因此而承受的全部損失和費用，以及承擔全部經濟和法律責任。

七、合同其它條款

交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如有溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業務參考樣本除外，但不得侵害甲方的知識產權。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗力導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。

八、違約責任

1、任何一方不履行本合同，違約方應向守約方承擔違約責任。違約方除向另一方支付違約金外，還需承擔另一方因該違約事實造成的損害。

2、任何一方無故不能按期履行本合同的，違約方應當向另一方支付違約金，違約金按照逾期天數乘以總的合同金額乘以_____%計算。

3、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協商解決。

4、若任何一方違反本合同并經協商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。

5、因不可抗力導致合同無法執行的情況，雙方應友好協商延期履行，協商不成或確實無法繼續履行的，任何一方均不承擔違約責任。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章） ： 甲方代表簽名： 簽訂日期：________年____月____日

乙方（蓋章） ： 乙方代表簽名： 簽訂日期：________年____月____日